|
Lundi - 9 h 00 / 12 h 00 Mardi - 9 h 00 / 12 h 00 Mercredi - 9 h 00 / 12 h 00 Jeudi - 9 h 00 / 12 h 00 Samedi - 10 h 00 / 12 h 00 |
 |
COMMUNE DE LA CHAPELLE DES MARAIS (Loire-Atlantique)
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE (PAVC 2008)
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Passation d'un marché de travaux selon une procédure adaptée
Dénomination
et adresse de la collectivité contractante :
Mairie de La Chapelle des Marais - 16 rue de la Brière - 44410 LA CHAPELLE
DES MARAIS
Objet du marché : Réfections ponctuelles d'une voie communale (affaissements de chaussée)
Mode de passation : Procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics)
Lieu d'exécution : Rue du Bossis (île de Québitre) à La Chapelle des Marais
Consistance des lots : Les travaux font l'objet d'un lot unique
Lot unique : Installation de chantier et réfections de chaussée
Début des travaux : Avril 2008 (semaine 16)
Délai d'exécution : 1 semaine
Obtention
du dossier de consultation :
Mairie de La Chapelle des Marais - 16 rue de la Brière - 44410 LA CHAPELLE
DES MARAIS
Tél. 02 40 53 22 02 - Fax 02 40 53 24 97
Renseignements complémentaires :
Renseignements
techniques
Division du Littoral
Monsieur Dominique MOURGUES
7 Chemin du Relais
44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02.40.58.43.00 - Fax : 02.40.58.43.09
e-mail : dominique.mourgues@equipement.gouv.fr
Renseignements administratifs
Mairie de La Chapelle des Marais
Monsieur Stéphan COLAS
16 rue de la Brière
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
Tél. 02.40.53.22.02 - Fax : 02.40.53.24.97
e-mail : stephan@chapelledesmarais.fr
Date limite de remise des offres : Vendredi 14 mars 2008 à 12h00
Modalités de remises des offres :
Les offres,
transmises sous pli fermé, devront être adressées par
pli recommandé avec avis de réception postal ou remises contre
récépissé à l'adresse suivante :
MAIRIE DE LA CHAPELLE DES MARAIS, 16 rue de la Brière, 44410 LA CHAPELLE
DES MARAIS
L'enveloppe
extérieure devra comporter de manière apparente les mentions
suivantes :
MAIRIE DE LA CHAPELLE DES MARAIS
16 rue de la Brière - 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
Offre pour : Travaux d'aménagement de la voirie communale (PAVC 2008)
"NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis"
Contenu de l'enveloppe : Bordereau de Prix et Détail Estimatif
Critère de jugement des offres : Prix des prestations proposées
Délai de validité des offres : 90 jours
Date d'affichage
de l'avis : Jeudi 21 février 2008